CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre: Municipalidad Provincial de Tumbes
RUC N°: 20156696596

2. DOMICILIO LEGAL

Calle Bolognesi Ns 194 (Centro Cívico) del distrito (provincia y departamento) de Tumbes.

3. Q

El presente proceso tiene por objeto la ejecución de la obra“Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 035 Horacio Zeballos Gamez del Centro Poblado de Cabuyal del Distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, Tumbes.”

4. VALOR REFERENCIAL[1]

El valor referencial asciende a S/. 163,783.73 (ciento sesenta y tres mil setecientos ochenta y tres Nuevos Soles con Setenta y Tres Céntimos), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto del año 2010.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a

|90 % del Valor Referencial |Valor Referencial |110% del Valor Referencial |
|S/. 147,405.35 |S/. 163,783.73 (ciento sesenta y |S/. 180,162.10 |
|(ciento cuarenta y siete mil |tres mil setecientos ochenta y |(ciento ochenta mil ciento sesenta y Dos|
|cuatrocientos cinco Nuevos Soles con |tres Nuevos Soles con Setenta y |Nuevos Soles Diez Céntimos) |
|treinta y cinco Céntimos) |tres Céntimos)

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76s del Reglamento. Elplazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la buena pro, bajo responsabilidad del Titular.

5. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución Gerencial Ns 684-2010/MPT-GM el 06 de setiembre del año 2010.

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO



Con financiamiento de la Entidad: CANON Y SOBRE CANON Y FOCOMUN.

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de precios unitarios (tarifas),de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.

9. BASE LEGAL

• Ley Ns 29465, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
• Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.
• Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Ns 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.
• Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
• Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
• Directivas de OSCE.
• Ley Ns 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
• Código Civil.
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.
• Decreto Supremo Ns 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
• Ley Ns 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
• Decreto Supremo Ns 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.
• Decreto Supremo Ns 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso. Para la aplicación del derecho deberáconsiderarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

10. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en la localidad de Cabuyal.
Distrito : Pampas de Hospital
Provincia : Tumbes
Departamento : Tumbes
Región : Tumbes

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de la obra es de setenta y cinco (75) días calendarios[2].

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN[3]

a–S Convocatoria………………………………………….… : 15/09/2010
a–S Registro de Participantes…………………………… : Del 16/09/2010 al 24/09/2010
a–S Formulación de Consultas y/u
Observaciones a las Bases…………………………. : Del 16/09/2010 al 20/09/2010
a–S Absolución de Consultas y
observaciones a las Bases…………………………. : 22/09/2010
a–S Integración de las Bases…………………………….. : 23/09/2010
a–S Presentación de Propuestas…………….……….. : 29/09/2010
La presentación se hará en acto público en dicha fecha, en el auditórium de la Entidad (Pérez de Cuellar), de 10:40 horas a 11:00 horas.
a–S Calificación y Evaluación de Propuestas : 30/09/2010
a–S Otorgamiento de la Buena Pro en acto
privado (a través del SEACE)….……………….. : 30/09/2010

2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
El registro de los participantes se realizará en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tumbes, sito en calle Bolognesi N.s 194 (Centro Cívico) piso 3 del distrito (provincia y departamento) de Tumbes, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, previo pago de la suma S/. 200.00 (Doscientos con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.
En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

Además, en el momento de la entrega de las Bases al participante se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre yfirma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción. A quienes adquirieron las Bases con anterioridad se les devolverá la diferencia, presentando su comprobante de pago original y una carta dirigida a la entidad solicitándolo.

3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en calle Bolognesi N.s 194 (Centro Cívico) piso 3 del distrito (provincia y departamento) de Tumbes, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA), pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: luis_salvador_otiniano@hotmail.com

4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Forma de Presentación de Propuestas
Los participantes presentarán sus propuestas, en acto público, en el Auditórium de la Entidad (Pérez de Cuellar), en la fecha y hora señalada en el cronograma, debiendo estar dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA).

Las Propuestas y los documentos que lo conforman serán presentados de acuerdo a lo consignado en los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento.
Presentación de Propuestas y Admisión de Propuesta Técnica

Los actos de recepción de propuestas, se llevarán a cabo en Acto Público con presencia de Notario Público. La Evaluación y la calificación de las propuestas técnicas se realizarán en fecha posterior a la recepción y admisión de las propuestas técnicas y económicas, en concordancia con el cronograma.

Las propuestas se presentarán en dos sobres debidamente cerrados. El primero contendrá la propuesta técnica (Sobre Ns 01) y el segundo la propuesta económica (Sobre Ns 02). La Propuesta Técnica será presentada en original y dos (2) copias. Las mismas que serán selladas y foliadas, con números y letras La Propuesta Económica solo se presentará en original.

Losintegrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA),conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado

Ssssgasggfgas

SOBRE Ns 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado

5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

1. SOBRE Ns 1 - PROPUESTA TÉCNICA
Se presentará en un (1) original y dos (2) copias.

El sobre Ns 1 contendrá, además de un índice de documentos[4], la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

i) Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de ejecutor de obra.

ii) Declaración Jurada de datos del postor.
Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados, según Anexo Ns 01.

iii) Se presentara copia del Certificado de Habilidad firmado por el profesional correspondiente; y presentar copias de las facturas y/o contratos correspondientes al cumplimiento de los requerimientos técnicos de equipos. Declaración jurada y/o documentación que acredite el cumplimiento de los demás Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección, precisándose que la declaración jurada de materiales a utilizar en la obra debe contar con proforma actualizada sustentada con la firma de los proveedores que garanticen su abastecimiento.

iv) Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, según Anexo Ns 02.
En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

v) Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según Anexo Ns 03.

vi) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación, según AnexoNs 04.

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

MUY IMPORTANTE
La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

i) Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso.

ii) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.
2.5.2 SOBRE Ns 2 - PROPUESTA ECONÓMICA[5]

El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

i) Oferta económica en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Ns 06, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales. El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles.

ii) Garantía de seriedad de oferta por un monto de dos por ciento (2%) del valor referencial 6] porcentaje que equivale a S/. 3,275.67 (TRES MIL DOSCIENTOS SETENTICINCO CON 67/100 NUEVOS SOLES).En el caso que el cálculo del monto de la garantía de seriedad de oferta corresponda a una cifra con más de dos decimales, deberá considerarse sólo hasta el segundo decimal, sin efectuar redondeo alguno, puesto que de lo contrario estaría excediéndose el porcentaje permitido por la normativa en materia de contratación estatal[7].

6. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Adicionalmente, conforme con los artículos 141s y 183s del Reglamento y en concordanciacon el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos[8]:

a) Copia de DNI del Representante Legal;
b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa;
c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado;
d) Copia del RUC de la empresa;
e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder;
f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una Carta Fianza para efectos de garantizar lo siguiente
- De fiel cumplimiento del contrato.
- Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de ocho (08) días hábiles.La citada documentación deberá ser presentada en la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano ubicado en calle Bolognesi N.s 194 (Centro Cívico) piso 3 del distrito (provincia y departamento) de Tumbes.
CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

El Comité Especial verificará que las propuestas presentadas por los postores cumplan obligatoriamente con los Requerimientos Técnicos Mínimos a efectos de ser admitidas. En consecuencia, el incumplimiento de cualquiera de los Requerimientos Técnicos Mínimos acarreará, necesariamente, la descalificación de la propuesta técnica.

Los requerimientos técnicos mínimos para el presente proceso de selección son

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA YEQUIPO:

De acuerdo al Expediente Técnico aprobado, se requiere:
• 01 (un) camión volquete 4x2 210-280 HP 8m3.
• 01 (un) compactador vibrador tipo plancha 4 HP
• 01 (un) cargador S/Llantas 125-155 HP 3 Yd3.
• 01 (una) mezcladora concreto trompo 4HP
• 01 (un) Vibrador de concreto 4HP 1,50”
• 01 (un) nivel.
• 01 (un) teodolito.

Para acreditar que el postor cuenta con la maquinaria y equipo mínimo deberá presentar documentos que acrediten la propiedad de las maquinas y equipos, la posesión, compromiso de compraventa o de alquiler de los mismos o una declaración jurada en la que se comprometan a contar con la totalidad de los equipos requeridos de manera previa a la suscripción del contrato (en este último caso, como requisito previo a la suscripción del contrato, se verificará que el postor ganador de la buena pro cuente con las maquinarias y equipos requeridos; para lo cual el postor deberá entregar a la Entidad los documentos que acrediten la propiedad o posesión de las maquinarias y equipos); asimismo, la antigüedad de los equipos será no mayor a diez años; todo ello acorde a lo indicado en el Pronunciamiento N.s 183-2010/DTN de fecha 11 de junio de 2010.

REQUERIMIENTO DEL PERFIL DEL PERSONAL TÉCNICO

Los postores deberán certificar la participación de:

 
Residente de Obra
Ingeniero Civil o Arquitecto con una experiencia efectiva como residente en obras generales de cuatro (04) años (1460 días), y con experiencia en cuatro (04) obras del mismo rubro[9] en las que cada una de ellas haya ascendido mínimamente al 50% (cincuenta por ciento) del Valor Referencial, según Anexos 07 y 08. Estos requisitos se sustentarán con copias simples de las constancias, certificados, actas de recepción y/o contratos que indiquen la participación del profesional, el tiempo del servicio y cargo ocupado. Deberá presentarse en copia simple: el Título Profesional, el Certificado de Incorporación o Colegiatura en el respectivo Colegio Profesional, su Documento Nacional de Identidad y Certificado de Habilidad profesional vigente. Deberá presentar en original: el cuerpo del currículum (a diferencia de sus documentos adjuntos, los quese presentan –de ser el caso– en copia simple) con la firma del respectivo profesional en todos los folios, y una Declaración Jurada de no hallarse inhabilitado y/o impedido para contratar con el Estado, ambos actualizados al mes de agosto del año 2010.

El postor presentará una carta de compromiso, en la cual se indique el nombre del Residente de Obra, firmada por el Representante Legal de la Empresa y el Residente propuesto.

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mencionados, o la falsedad o falsificación de los mismos, será motivo de descalificación automática del postor.

MATERIALES

En cuanto a los requerimientos técnicos mínimos para materiales, el postor deberá presentar una declaración jurada de contar con los materiales a utilizar en la obra; y el incumplimiento de este requisito, o la falsificación o falsedad de la misma, será motivo de descalificación automática del postor.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El Plazo de Ejecución de la obra es de setenta y cinco (75) días calendario, que se halla detallado en el cronograma de ejecución de la obra.

PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra materia de la presente convocatoria, por el plazo de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, siendo éste el plazo mínimo de responsabilidad según el artículo 51s de la Ley de Contrataciones del Estado.

FINALIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO

La finalidad pública del proyecto consiste en mejorar las condiciones de infraestructura, con criterios técnicos y normativos, así como las de confort y habitabilidad necesarios para un buen desarrollo físico mental de los alumnos y que se adapten a las condiciones de terreno y contexto de la institución educativa. Mejorar la calidad de prestación del servicio educativo inicial.

CANTIDAD Y CALIDAD

• Estructura aporticada, con zapatas, sobrecimiento, columnas y vigas de concreto armado de f' c= 210Kg/cm2, los muros serán de ladrillo KK de arcilla maquinados
• Puertas de madera de cedro nacional tipo tablero, con chapas de 03 golpes.
• Piso de cerámico 0,30 x0,30construcción
• Veredas frontales y laterales de concreto f'c= 140=140 Kg/cm2 y con juntas de dilatación asfaltica
• Muros pintados de manera interior hasta el nivel de 1 m por encima de piso terminado con pintura esmalte, y la parte externa y el resto del interior sera con pintura latex.

Estas indicaciones de calidad y cantidad se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del correspondiente expediente técnico.

CAPÍTULO IV

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 035 Horacio Zevallos Gamez del Centro Poblado de Cabuyal del Distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, Tumbes.” que celebra de una parte la Municipalidad Provincial de Tumbes, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Ns 20156696596, con domicilio legal en calle Bolognesi N.s 194 del distrito (provincia y departamento) de Tumbes, representada por ……………………………………, identificado con DNI Ns ………………, y de otra parte ……………….., con RUC Ns ……………….., con domicilio legal en ………………, inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ………………, con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVANs 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA) para la ejecución de la obra“Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 035 Horacio Zeballos Gamez del Centro Poblado de Cabuyal del Distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, Tumbes”,cuyos detalles, importes unitarios y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO

Con fecha 28/09/2010 el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación DirectaSelectiva N.s 010-2010-GIYDU-MPT (primera convocatoria),convocada para la ejecución de la obra ““Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 035 Horacio Zeballos Gamez del Centro Poblado de Cabuyal del Distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, Tumbes”, a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas(de corresponder).

Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta la entrega de la misma, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega.

CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes.

CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra.

CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA
El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS
EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la Carta Fianza. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el artículo 164s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS

10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO
El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de setenta y cinco(75) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo yla eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria.

Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes,consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecución de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50s de la Ley.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de diez (10) años.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en la ejecución de la obra, aquél se hará acreedor a una penalidad por mora, por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato
0.40 x plazo en días

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211s, 212s y 213s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40s de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209s de suReglamento.

En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144s, 170, 175s, 177s, 199s, 201s 209s, 210s y 211s del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52s de la Ley; ante Árbitro Único; siguiendo el arbitraje institucional del Sistema Nacional de Arbitraje a€ OSCE, bajo laorganización y administración de los órganos del referido Sistema y de acuerdo con suReglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS

Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato.

Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26s de la Ley se incluyen como anexos el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

Deacuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de Tumbes al …………………………

| “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” |

FORMATOS Y ANEXOS

ANEXO N° 01

|DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR |

Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

Estimados señores:

El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ), identificado con DNI Ns .., R.U.C. Ns ., con poder inscrito en la localidad de . en la Ficha Ns Asiento Ns .., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad

|Nombre o Razón Social
|Domicilio Legal
|RUC Teléfono Fax

Tumbes, 28 de setiembre del año 2010.


|. |
|Firma y sello del Representante Legal |
|Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA
(ART. 42s DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Ns ., domiciliado en, Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (Primera Convocatoria), para la EJECUCIÓN DE LA OBRA “Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 035 Horacio Zevallos Gamez del Centro Poblado de Cabuyal del Distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, Tumbes”, declaro bajo juramento:

1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.

Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos del presente proceso de selección.

Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Ns 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Tumbes, 28 de setiembre del año 2010.

…….
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

ANEXO Ns 03

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores:
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

El que suscribe, ., identificado con DNI Ns .., Representante Legal de ., con RUC. Ns ., declaro que mi representada se compromete a ejecutar la Obra “Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 035 Horacio Zevallos Gamez del Centro Poblado de Cabuyal del Distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, Tumbe”, materia de la Adjudicación Directa Selectiva Ns 010-2010-GIYDU-MPT (Primera Convocatoria), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente

PLAZO OFERTADO: SETENTAY CINCO (75) DÍAS CALENDARIO.

Tumbes, 28 de setiembre del año
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 010-2010-GIYDU-MPT (Primera Convocatoria), responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. , identificado con D.N.I. Ns…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en, para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Municipalidad Provincial de Tumbes el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación
a–S ………………………
a–S ………………………

OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación
a–S ……………………..
a–S ……………………..

………………………………………….. …………………………………………..
Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

Tumbes, 28 De setiembre del año 2010.

ANEXO Ns 05

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS
EJECUTADAS FUERA DE LIMA Y CALLAO

Señores
COMITÉ ESPECIAL

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante la presente solicito la asignación de la bonificación del 10% sobre la sumatoria de los puntajes de las propuestas técnica y económica, en los términos prescritos por el numeral 6 del artículo 71s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a que mi representada, se encuentradomiciliada en ……………………….. (Consignar domicilio del postor), la que está ubicada en la provincia………………… (Consignar provincia o provincia colindante al lugar en el que se ejecutará la obra, la que podrá pertenecer o no al mismo departamento o región).

Tumbes, 28 de setiembre del año 2010.

…….
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

NOTA
Para asignar la bonificación el Comité Especial verificará el domicilio consignado en la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.

ANEXO N° 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores:
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

|CONCEPTO
COSTO |
(Consignar moneda) |
|
|
|
|
|
|
|TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes,inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

Tumbes, 28 de setiembre del año 2010.

…….
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

NOTA
Por tratarse de una convocatoria bajo el sistema de precios unitarios, el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las cantidades referenciales y se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

ANEXO Ns 07
DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRAS EN GENERAL

|OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
|DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados son un resumen de la información presentada en las constancias, certificados, actas de recepción y/o contratos; los mismos que son veraces. |
|NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL: |
|REGISTRO DE COLEGIATURA: |
|NOMBRE DE LA OBRA |PROPIETARIO |PLAZO DE EJECUCIÓN |CARGO DESEMPEÑADO |
| RESIDENTE DE OBRA) |
|Ns TOTAL DE DIAS |FECHA DEL AL
| MEJORAMIENTO DE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| TOTAL DE DIAS:( |
||
|OBSERVACIÓN: La presente información, consignada en la Declaración Jurada, deberá ser sustentada documentadamente por parte de los postores del proceso de Adjudicación de Directa Selectiva Ns 006-2010-GIYDU-MPT |
|(Primera Convocatoria). No se considerará los tiempos de experiencia del profesional propuesto como Residente de Obra que se superponen o se encuentran subsumidas en los tiempos ya considerados por el Comité |
|Especial Permanente. |


Tumbes, 28 de setiembre del año 2010

__________ ______ ____ __________ ______ ____
Firma y sello Firma y sello
Nombre y Apellidos Residente de Obra Nombre y Apellidos del Representante Legal del Postor
DNI: DNI:
Colegiatura Razón social del postor

ANEXO Ns 08
DECLARACIÓN JURADA DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRAS DEL MISMO RUBRO

|OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |
|DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos consignados son un resumen de la información presentada en las constancias, certificados, actas de recepción y/o contratos; los mismos que son veraces. |
|NOMBRE Y APELLIDOS DEL PROFESIONAL: |
|REGISTRO DE COLEGIATURA: |
|NOMBRE DE LA OBRA |PROPIETARIO |MONTO DE LA OBRA (IGUAL O SUPERIOR AL 50% DEL VALOR |CARGO DESEMPEÑADO |
|REFERENCIAL DE LA OBRA DEL PRESENTE PROCESO) |(RESIDENTE DE OBRA) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|
|
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|OBSERVACIÓN:La presente información, consignada en la Declaración Jurada, deberá ser sustentada documentadamente por parte de los postores del proceso de Adjudicación de Directa Selectiva Ns|
|006-2010-GIYDU-MPT (Primera Convocatoria). |


Tumbes, 28 de setiembre del año 2010

__________ ______ ____ __________ ______ ____
Firma y sello Firma y sello
Nombre y Apellidos Residente de Obra Nombre y Apellidos del Representante Legal del Postor
DNI: DNI:
Colegiatura Razón social del postor

FORMATO N° 01

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE

Tumbes, 28 de setiembre del año 2010

Señores
COMITÉ ESPECIAL
ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA Ns 010-2010-GIYDU-MPT (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

……………………………… (nombre del postor/ Empresa y/o Consorcio), identificado con RUC
Ns ……………………………… nos dirigimos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa SelectivaN° 010-2010-GIYDU-MPT (primera convocatoria), a fin de acreditar a nuestro representante (o apoderado en caso de personas naturales): ……………………………. (nombre del representante o apoderado) identificado con DNI. Ns ……………………………… quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

………………………….…………………..
Firma y sello del representante legal
Nombre / Razón Social del postor

FORMATO Ns 2

PRESUPUESTO DETALLADO

(Este documento deberá ser presentado para la suscripción del contrato)

Sistema de Contratación:

COSTO |
|DESCRIPCIÓN|PARCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TOTAL COSTO DIRECTO (1)
| GASTOS GENERALES (2)
| UTILIDAD (3)
| TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)
| IGV ( 19%)
| TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

…….
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor

FORMATO Ns 3

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y |
|CANT. |PERSONAL TÉCNICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

EQUIPOS REQUERIDOS

RELACIÓN DEL EQUIPO |
|CANT.
|
|
|
|
|

…….
Firma y sello del Representante Legal
Nombre / Razón social del postor
[1] El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas, sin perjuicio de las acciones que el Titular de la Entidad ejecute en virtud al artículo 58s de la Ley, de ser necesario.
[2] De acuerdo al artículo 47s del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el plazo de ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.

[3]La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

[4] La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

[5] De acuerdo con el artículo 63s del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

[6] La misma que debe tener una vigencia de 60 días naturales, contados a partir de la presentación de propuestas.El postor que resulte ganador de la buena pro y el que quedó en segundo lugar, están obligados a mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.

[7] De acuerdo con la Resolución Ns 2036-2009-TC.

[8] Cada Entidad deberá definir si solo requerirá de la presentación de estos documentos o adicionar algún otro.

[9] Se entiende por obra del mismo rubro a las obras de edificaciones.

----- ----- -------------

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

Calle Bolognesi N.s 194 - Tumbes

Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 010-2010-GIYDU-MPT
Objeto del proceso:“Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Educativa de la I.E. 035 Horacio Zevallos Gamez del Centro Poblado de Cabuyal del Distrito de Pampas de Hospital, Provincia de Tumbes, Tumbes.”

Señores

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES

Calle Bolognesi N.s 194 - Tumbes